Документооборот с заказчиком. Часть 4. Передача объекта до начала работ
Документооборот с заказчиком. Часть 4. Передача объекта до начала работ
При отсутствии в договоре срока предоставления заказчиком доступа к объекту капитального строительства для выполнения работ (передачи фронта работ) такой срок исчисляется с даты полученного от подрядчика уведомления.
Выполнение подрядчиком работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства неразрывно связано с предоставлением ему места, пространства, объекта (части объекта) и доступа к объекту производства работ.
Частью 1 статьи 740 Гражданского кодекса РФ установлена обязанность заказчика создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ.
Учитывая наличие в договорах строительного подряда срока выполнения работ (этапов работ), нарушение которых влечет применение к подрядчику штрафных санкций, подрядчикам рекомендуется принимать у заказчика объект капитального строительства, получать доступ к объекту в срок, установленный договором.
Правовое обоснование
При отсутствии в договоре такого срока подрядчикам рекомендуется руководствоваться положениями статьи 314 Гражданского кодекса РФ, согласно которой в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях когда, срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства.
Для получения доступа к объекту (части объекта) капитального строительства при отсутствии в договоре порядка, сроков предоставления такого доступа подрядчику рекомендуется направить в адрес заказчика требование о передаче объекта для выполнения работ (о предоставлении доступа к объекту).
Пример требовании о передаче объекта для выполнения работ:
исх. № ___ от «___» ____ 20 г.
Заказчику адрес места нахождения
Требование о передаче объекта капитального строительства
для выполнения работ по контракту
«___» ____ 20 г. между «___» (заказчиком) и «___» (подрядчиком) был заключен контракт №___ от «___» ____ 20 г. предметом которого является __________.
Пунктом _____ Контракта предусмотрена обязанность заказчика предоставить подрядчику доступ на объект.
Пунктом _____ Контракта предусмотрена обязанность подрядчика принять от заказчика объект по акту приема-передачи.
Согласно ч.1 ст. 719 Гражданского кодекса РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).
В соответствии с ч.1 ст. 750 Гражданского кодекса РФ если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.
В связи с тем, что по состоянию на текущую дату объект для выполнения работ нам не передан, настоящим извещаем о невозможности приступить к выполнению работ и просим передать объект в кратчайшие сроки.
Генеральный директор ФИО _____ (подпись)
Таким образом, при отсутствии в договоре срока передачи объекта капитального строительства или предоставления доступа к нему для выполнения работ подрядчикам рекомендуется в порядке, установленном договором или действующим законодательством, уведомить заказчика о необходимости передать объект капитального строительства (об обеспечении доступа к нему) для выполнения работ.
Если заказчик не предоставляет подрядчику объект для выполнения работ после направления ему указанного выше уведомления в срок, установленный договором или в семидневный срок если договором срок не предусмотрен, то подрядчику требуется направить заказчику уведомление о приостановке работ (читай подробнее Документооборот с заказчиком. Часть 2. Приостановка работ).
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Передача объекта перед началом работ.
Договор строительного подряда.
Есть ли в законе обязанность у Заказчика передать по акту объект Подрядчику перед началом работ.
Объект по акту не передавался.
В договоре обязанность Заказчика передать объект не прописана. Начало работ с момента подписания договора.
Если вдруг дело дойдет до суда по взысканию пеней за просрочку сроков, а.
Подрядчик заявит что Заказчик ему не сдал объект для работы.
Что решит суд, кто прав?
Статья 747 (ГК РФ) Дополнительные обязанности заказчика по договору строительного подряда
.ч. 1. Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земельный участок. Площадь и состояние предоставляемого земельного участка должны соответствовать содержащимся в договоре строительного подряда условиям, а при отсутствии таких условий обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок. Ч. 2. Заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором строительного подряда, передавать подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водой-и паропровода и оказывать другие услуги. И еще такой момент, а ТЫ не предусматривает этого?
Обратите внимание, что в статья 747 часть 2 говориться, что
Заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором строительного подряда, передавать подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения.
Значит передача объекта обязательна если она зафиксирована в договоре.
Заказчик по муниципальному контракту не исполняет свои обязанности по оплате. Что делать? С чего начинать тяжбу?
Начните с направления претензии.
Начните с направления Заказчику претензии с требованием оплатить долг, установите срок для исполнения.
Если ответа не последует или он будет отрицательным, подавайте иск в суд.
1. Вы должны изучит условия и ответственность по контракту.
2. Написать до судебную претензию, в которой поставить срок исполнения обязательства (например 5 дней)
Если после того они не исполнят, то написать исковое заявление в соответствии с АПК РФ и обратиться в арбитражный суд.
Я занимаюсь отделочными работами, сейчас объект далеко за городом, чья обязанность оплачивать мою дорогу. Заказчика или моя?
Статья 421. Свобода договора
[Гражданский кодекс РФ] [Глава 27] [Статья 421]
1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.
2. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.
Это зависит от условий заключённого договора. Если в договор включено условие об оплате Вашей дороги до объекта, имеете право требовать оплату. Если в договоре нет такого условия, добираетесь за свой счёт.
Администрация нашего города выступала заказчиком ремонта муниципальной городской бани, подписав договор о ремонте. Её муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» сделало проект ремонта за свои деньги. Каким законами, иными нормативными актами определены обязанности заказчика и подрядчика в этой работе? Кто и в каком порядке обязан осуществлять, например, технический надзор в этом ремонте? Почему администрация практически в открытую не контролировала ход ремонта, допуская даже откровенное невыполнение требований проекта ремонта подрядчиком?
Обязанности заказчика и подрядчика в первую очередь регулируются договором между ними, а также Гражданским кодексом РФ.
ГК РФ Статья 715. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком
1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
Николай, можете обратиться в прокуратуру с заявлением о проведение проверки, и контроле соблюдении требований.
Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 27.12.2018) «О прокуратуре Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. В силу с 08.01.2019)
Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений
1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору.
2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством.
3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом.
4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения.
5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются.
Список документов, необходимых для начала строительства
Список документов, необходимых для начала строительства
— извещение застройщика или заказчика о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства;
— заверенная копия разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт;
— проектная документация в полном объеме по объекту капитального строительства. утвержденная Заказчиком;
— заключение государственной экспертизы проектной документации по проекту (оригинал);
— заверенные копии документов, подтверждающих права застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство;
— заверенная копия документа о вынесении на местность линии отступа от красных линий;
— отчет по обследованию и заключение по несущим конструкциям (при реконструкции и обращении при высокой степени готовности объекта);
— заключение обследования состояния оснований и фундаментов здания (геологические изыскания при дополнительной нагрузке на существующие фундаменты) (при реконструкции и изменении проекта);
— информация об источнике финансирования объекта.
2. Информация о застройщике или заказчике объекта капитального строительства:
— полное фирменное и сокращенное наименование; ИНН/КПП; ОГРН; юридический, почтовый адрес и адрес фактического местонахождения; Ф. И.О. и должность руководителя; телефоны организации и телефоны и Ф. И.О. контактных лиц; копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; другая необходимая информация;
— копии учредительных документов, свидетельства о постановке на учет и свидетельства о государственной регистрации;
— копия приказа на должностное лицо, ответственное за производство работ;
— копия приказа на должностное лицо, ответственное за строительный контроль (технадзор).
— Ф. И.О., ИНН, адрес регистрации и фактического места жительства, адрес для направления корреспонденции, контактный телефон; копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, другая необходимая информация;
— копии свидетельств о государственной регистрации и присвоении ИНН;
— Ф. И.О., адрес регистрации и фактического места жительства, адрес для направления корреспонденции, контактный телефон; другая необходимая информация;
3. Информация о подрядчике:
— полное фирменное и сокращенное наименование; ИНН/КПП; ОГРН; юридический, почтовый адрес и адрес фактического местонахождения; Ф. И.О. и должность руководителя; телефоны организации и телефоны и Ф. И.О. контактных лиц; копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; другая необходимая информация;
— копии учредительных документов, свидетельства о постановке на учет и свидетельства о государственной регистрации;
— копия приказа на должностное лицо, ответственное за производство работ;
— копия приказа на должностное лицо, ответственное за строительный контроль;
— договор подряда с заказчиком (представляется застройщиком или заказчиком).
Для индивидуальных предпринимателей:
— Ф. И.О., ИНН, адрес регистрации и фактического места жительства, адрес для направления корреспонденции, контактный телефон; копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, другая необходимая информация;
— копии свидетельств о государственной регистрации и присвоении ИНН;
— договор подряда с заказчиком (представляется застройщиком или заказчиком).