Договор на монтажные работы
ДОГОВОР № 239
на проведение монтажных работ
«__» ___________ 2016 года
_________________________________________________________________именуемый в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны и, _____________________________________________________именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по сооружению печного комплекса, согласно эскизу, согласованному с Подрядчиком (далее «Печь»), и монтаж дымохода на объекте недвижимости, принадлежащей Заказчику на праве собственности расположенном по адресу: _______________________________________________
__________________________________________________________ (далее – «Место работ»), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
1.2. Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик обязуется предоставить и утвердить в оговоренные сторонами сроки (до момента начала работы) необходимые технические условия, заданные Подрядчиком: наличие бетонной площадки (фундамент), воды, электроэнергии
место установки и расположение печи, согласовать дизайн и размеры, выбрать материалы, трубы для дымохода и т.п.
1.3. Работу Подрядчик выполняет своими инструментами и оборудованием из материалов, оплачиваемых Заказчиком.
1.4. Работы по настоящему Договору выполняются работниками Подрядчика. Подрядчик также вправе без получения дополнительного согласования Заказчика привлекать к выполнению работ по настоящему Договору третьих лиц в качестве субподрядчиков.
1.5. Монтаж конструктива печи должен быть выполнен Подрядчиком в течение 40 (сорока) рабочих дней с момента выполнения Заказчиком обязательств по предоставлению технических условий (п.1.2.)
1.5.1. Подрядчик не несет ответственности за нарушение сроков выполнения монтажных работ в случае если:
— Заказчик не произвел оплату по Договору на условиях предусмотренных Договором;
— Заказчик вносил изменения в проект (замена марки топки, дымохода, изменения в смете по материалам и стоимости, изменения в эскизах, чертежах, дизайнерского решения, технических параметров, изменения проекта), в результате которых возникает необходимость в затратах дополнительного времени и материальных ресурсов;
— до начала работ на объекте Заказчика не готова строительная площадка для проведения работ по монтажу печи (п.1.2 , п.2.2.) Договора;
— Заказчик определил с Подрядчиком новые сроки проведения монтажных работ;
— Заказчик переносит сроки согласования документов по приему выполненных работ, (присутствие на розжиге печи), подписания акта приема-передачи работ, односторонний отказ от подписания акта приема передачи работ).
— в случае если изменения в проекте повлекли заказ материалов за пределами РФ.
1.6. Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно.
1.7. Подрядчик в праве не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях нарушения выполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Договором, до устранения возникших препятствий.
2. Обязательства сторон
2.1. .Подрядчик:
2.1.1.Обязуется выполнить работу с надлежащим качеством, с соблюдением используемых для строительства печи нормативов в сроки, указанные в п.1.4 настоящего Договора.
2.1.2. Обязуется передать результат работ Заказчику.
2.1.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять порядок выполнения работы.
2.1.4. Сотрудники Подрядчика обязуются курить в отведенном месте, на территории Заказчика во время работы и после ее окончания.
2.1.5. Подрядчик обязуется за свой счет и своими силами произвести уборку всего мусора, образовавшегося в результате проведения работ, а также в результате проживания работников Подрядчика на территории Заказчика. Место на территории Заказчика для складирования мусора определяет сам Заказчик. Вывоз мусора за пределы территории Заказчика, в отведенное для мусора место может быть осуществлен за отдельную, согласованную с Подрядчиком плату.
2.2. Заказчик:
2.2.1. Обязуется оплатить работу по цене и в порядке указанном в п. 3 настоящего Договора.
2.2.2. Заказчик обязуется письменно (по электронной почте с уведомлением о прочтении) не менее чем за 5 рабочих дней до начала работ уведомить Подрядчика о готовности места для установки и обеспечить доступ рабочих к месту проведения работы в согласованное с Подрядчиком время. Заказчик обязуется получить подтверждение от Подрядчика в том, что Подрядчик такое уведомление получил.
2.2.3. Обязуется обеспечить следующие условия для проведения работ:
2.2.4. Наличие воды, электроэнергии, места для проживания, создания достойных условий для рабочих (определяется Подрядчиком).
2.2.5. Конструкции, являющиеся основанием печи (фундамент), должны выдерживать нагрузку 10 тонн.
2.2.6. Электрические, водонапорные и иные коммуникации должны находиться на удалении не менее одного метра от конструкции печи.
2.2.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив при этом Подрядчику часть указанной цены пропорционально части фактически выполненных Подрядчиком работ, Подрядчик возвращает Заказчику часть средств согласно акту сверки, составленному в присутствии Подрядчика и Заказчика, или их Представителей в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней.
2.2.8. Заказчик вправе в любое время проверить ход и качество выполняемой Подрядчиком работы.
2.2.9. Заказчик не вправе вносить изменения в проект непосредственно в процессе выполнения работ на объекте и давать такие указания работникам Подрядчика без письменного согласования таких изменений с Руководством Подрядчика. В случае внесения изменений в проект Заказчик обязан оплатить дополнительные затраты на материалы и время работы монтажной бригады из расчета 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за 1 рабочий день.
2.2.9.1. Заказчик обязан принять у Подрядчика руководство по эксплуатации Оборудования и соблюдать инструкции по эксплуатации. В случае неисполнения и нарушений Заказчиком указанных инструкций, Подрядчик не несет ответственности за последствия таких нарушений.
3. Цена и порядок расчета по договору
3.1.Общаясумма по договору составляет __________________(________________________________________) рублей.
Оплата по Договору производится в следующем порядке:
3.2 Заказчик выплачивает Подрядчику деньги на закупку материалов в размере _____________________( ____________________________________________) рублей и предоплату (аванс) в течение 3 (трех) дней с момента начала работ, в размере _____________________ (___________________________________________ ) рублей .
3.2.1. После изготовления конструктива печи и монтажа дымохода, Заказчик обязуется произвести с Подрядчиком окончательный расчет, сразу после сдачи работ в соответствии с п.7 настоящего Договора в размере____________________( _________________).
4. Гарантийные сроки и обязательства
5.1. Гарантийный срок на результат работ по настоящему Договору составляет 1 (один) год при условии соблюдения Заказчиком инструкции по эксплуатации печи.
Подрядчик осуществляет бесплатное обслуживание печи в течение одного года с момента сдачи результата работ Заказчику при условии соблюдения Заказчиком инструкции по эксплуатации печи.
5.2. Подрядчик гарантирует исправную работу печи, в течение всего гарантийного срока.
5.3. Подрядчик обязуется исправлять в течение 30 (тридцати) рабочих дней, по требованию Заказчика, все выявленные дефекты, не связанные с неправильной эксплуатацией печи.
5.4. По истечении гарантийного срока, Подрядчик принимает на себя обязательства по обслуживанию собранной печи только в случае заключения с Заказчиком Договора на такое обслуживание, согласно инструкции по эксплуатации.
5.5. Гарантия не распространяется на случаи:
5.5.1. Всех дефектов, возникших в результате нарушения требований по эксплуатации печи.
5.6. Все производственные недостатки допущенные Подрядчиком в период гарантийного срока, будут устраняться в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предъявления требований Заказчика об устранении.
5. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения договора (стихийное бедствие, землетрясение, пожар, и.т.д., правовые акты органов государственной власти и т.п.)
6.2. При наступлении обстоятельств (п.6.1) Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 7 (семи) дней с наступления указанных обстоятельств, в противном случае они теряют право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
6. Приемка работ
7.1 Работа по договору оформляется актами приема-передачи работ. Работа считается выполненной полностью после осуществления пробной топки и проверки тяги печи. Дальнейшая сушка и эксплуатация печи осуществляется Заказчиком самостоятельно, согласно инструкции, прилагаемой к настоящему Договору. Акт приема-передачи подписывается Подрядчиком и передается Заказчику на рассмотрение и его подписание.
7.2. Заказчик обязан подписать акт приема-передачи выполненных монтажных работ в течение 3-х (трех) дней или в этот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта письменном виде. Если в указанные сроки Заказчик не подписал акт приема-передачи работ и не направил мотивированный отказ, то работы Подрядчика считаются принятыми.
7.3. В случае уклонения Заказчика от приемки-передачи работ, осуществления розжига печи, в течение 3(трех) дней после уведомления Заказчика Подрядчиком по электронной, факсимильной или телефонной связи о готовности сдачи работ и розжига печи, работы считаются принятыми, и Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость работ в полном объеме на условиях настоящего Договора.
7.4. Все замечания и пожелания, возникшие во время приемки-передачи работ, должны быть аргументированы и оформлены в письменном виде.
7. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
8.2. Все претензии по настоящему Договору оформляются в письменном виде
8.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат решению в порядке, установлено законодательством РФ.
8. Заключительные положения
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.2. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
9.3. Перечень приложений к договору:
— Эскиз печного комплекса1шт.
— Спецификация материалов и работ.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Реквизиты и подписи сторон:
ЗАКАЗЧИК: ____________________
Договор на проектирование котельной
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ
г. Малоярославец «**» ****** 200* г.
Общество с ограниченной ответственностью «***», именуемое в дальнейшем «Заказчик», *******, действующего на основании Устава., с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «***», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», ******, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по проектированию «******* для объекта г. *, на стадии рабочий проект.
1.2. Исполнитель обязуется на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами разработать проектно-сметную документацию (Рабочий проект) для строительства котельной.
1.3. Состав рабочего проекта должен соответствовать утвержденному заданию на проектирование, а также требованиям законодательных и нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для строительства, иметь согласования и пройти необходимую экспертизу, в сроки дополнительно согласованные сторонами.
1.4. Научные, технические, экономические и другие требования к проектной продукции отражены в задании на проектирование (Приложение к настоящему договору).
1.5. Содержание, сроки выполнения работ определяются календарным планом, согласованным Сторонами являющимся неотъемлемой частью настоящего договора – Приложение .
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Для исполнения настоящего договора передать Исполнителю исходно-разрешительную документацию (в том числе утвержденное задание на проектирование).
2.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим договором работ.
2.1.3. Участвовать в необходимых случаях вместе с Исполнителем в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.
2.1.4. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении настоящего договора.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.2. Выполнить все работы, предусмотренные в разделе 1 настоящего договора в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.2.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора.
В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.
2.2.4. Своевременно в согласованные с Заказчиком сроки устранять недостатки (недоделки) выявленные при приемке работы по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты проекта и документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия ее условиям настоящего договора, а также по замечаниям согласующих и экспертных органов.
2.3. Исполнитель имеет право привлечь к разработке документации третьих лиц, отвечая за результаты их работы перед Заказчиком.
3. Цена работ и порядок расчетов
3.1. Общая цена работ, выполняемых по договору, составляет ***** (******) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме ****** (***) рубля ** копеек.
Указанная сумма является открытой ценой, отражающей стоимость работ на момент заключения договора, и подлежит уточнению при:
— изменении коэффициента инфляции;
— уточнении фактических объемов работы;
3.2. В случае введения в действие нормативных актов, влияющих на ценообразующие факторы, стоимость работ, подлежащая оплате Заказчиком после введения в действие этих актов, подлежит пересчету.
3.3. В стоимость работ по настоящему договору не входят и подлежат дополнительной оплате на основании выставленных счетов:
3.3.1. Оплата услуг по согласованию и экспертизе.
3.4. Оплата по договору производится в следующем порядке:
3.4.1. В течение 5-ти (пяти) банковских дней с момента подписания договора Заказчик производит авансовый платеж в размере ******* (*******) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% в сумме ******* (*****) рублей ** копеек.
3.4.2. Окончательный расчет Заказчик производит в течении 5 – ти (пяти) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки проектной продукции либо с того момента, когда акт должен быть подписан в соответствии с п. 4.3.2 настоящего договора.
4. Сроки, порядок сдачи и приемки выполненных работ
4.1. Сдача и приемка созданного проекта и разработанной технической документации осуществляется в сроки, которые определяются в календарном плане работ, прилагаемом к настоящему договору (Приложение к настоящему договору).
4.2. В случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков:
а) выдачи исходно-разрешительной документации;
— сроки начала и окончания работ по договору переносятся Исполнителем в одностороннем порядке на период просрочки исполнения Заказчиком обязательств по договору.
4.3. Выполнение работ по договору подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки проектной продукции, который оформляется в следующем порядке:
4.3.1. В сроки, установленные календарным планом работ, Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки проектной продукции с приложением комплектов технической документации по этапу или договору в целом.
Готовая проектная документация передается Исполнителем в 4-х (четырех) экземплярах и в электронном виде.
4.3.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения технической документации.
В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.
По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.
4.3.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.4. Если в процессе создания проекта и разработки технической документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.
Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5-ти рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.
4.5. В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от Исполнителя по акту разработанный им рабочий проект и техническую документацию по степени их готовности на момент прекращения работ и оплатить их стоимость.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Исполнителем.
5.3. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (форсмажор)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.
6.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
6.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
7. Срок действия договора
7.1. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.
7.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон, а также по инициативе одной из Сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.
8.2. Использование Заказчиком проекта и технической документации, переданных по договору, разрешается однократно, для строительства объекта, указанного в п. 1.1 настоящего договора.
Повторное использование проекта и технической документации, разработанных по настоящему договору, допускается на основании дополнительного соглашения Сторон, устанавливающего пределы и стоимость такого использования.
8.3. Исполнитель сохраняет за собой право использовать чертежи, расчеты и другую документацию, разработанную по настоящему договору, при выполнении проектных работ на других объектах.
8.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства и авторского права.
8.5. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами по предмету настоящего договора теряют силу.
8.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
— приложение № 1 — задании на проектирование на ___ л.;
— приложение № 2 – Календарный план работ на ___ л.
— приложение № 3 – Копия лицензии на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений **– 1 л.
8.7. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон.