Внимание! Радиация! На стройке!
Перед ходом строительства. Необходимо измерить радиацию.
Проведение замеров радиации – особый этап в ходе выполнения инженерных и экологических изысканий для строительства или исследований на производстве. Полный спектр услуг по радиометрии и измерениям уровня радиации могут осуществлять только аккредитованные лаборатории радиационного контроля, имеющие соответствующую лицензию на такой вид работ.
Измерения радиации с оформлением комплекта документов обязательно проводить в следующих случаях:
Все измерения радиации выполняются в строгом соответствии с методическими указаниями и принятыми регламентами для данного вида работ.
Основные виды радиационных исследований
В лаборатории радиационного контроля выполняются различные измерения.
Определение уровня гамма-излучения
Как правило, в первую очередь проводится анализ гамма-фона окружающего пространства. Ведь именно гамма-излучение считается наиболее опасным для человека видом радиации, поскольку это электромагнитные волны с высокой проникающей способностью. При продолжительном воздействии и получении больших доз облучения у человека может развиваться лучевая болезнь. Рекомендуется проводить измерения уровня гамма-излучения на следующих объектах:
Уменьшить радиацию конкретного участка не представляется возможным, поэтому единственный вариант для обеспечения собственной безопасности – это проверка радиационного фона на определенной территории и стремление в дальнейшем избегать пребывания на опасных участках.
Определение плотности потока радона
Радон является источником альфа-частиц и относится к радиоактивным газам. Примерно половина всей дозы радиации, которую может получить человек при влиянии естественных и техногенных факторов, принадлежит радионуклидам радона. В окружающей среде они смешиваются с воздухом и свободно проникают в органы дыхания. Затем в результате обильного скопления альфа-частиц в лёгких человека могут появиться злокачественные опухоли. По данным статистики радон занимает второе место среди ряда причин, способствующих возникновению рака лёгких.
Радон особенно опасен при накоплении в помещениях, на открытых пространствах он рассеивается, соответственно в любом здании его уровень будет выше. Частично радиоактивный газ может накапливаться в почве, поэтому грунты приобретают характеристику опасности. С учетом интенсивности выхода газа на поверхность земли выделяют три класса радоноопасности земельных участков:
Уровень радона в помещениях может увеличиваться исходя из нескольких факторов:
При значительной разности температур (в зимний период) определение показателя ЭРОА (эквивалентной равновесной объёмной активности) радионуклидов в воздухе помещений.
Это исследование также связано преимущественно с измерением уровня радона. В основном газ накапливается на верхних и нижних этажах в зависимости от различных материалов и оборудования, которые применяются в конкретном здании.
Анализы почвы на содержание радионуклидов
Концентрация радиоактивных веществ в грунтах влияет на происходящие химические процессы. Радионуклиды способны проникать в водную среду, продукты питания. Опасными источниками радиационного излучения также являются отвалы горных пород.
Анализы воды на содержание радиохимических веществ и примесей
Радиологические исследования позволяют определить повышенную концентрацию удельной активности альфа- и бета-радионуклидов в сравнении с предельно допустимыми параметрами. Профессиональные измерения радиации помогают определить и оценить состояние определенной территории, а также выявить отдельные зоны, неблагоприятные для проживания людей.
Дозиметры для измерения радиации
Для обследований земельных участков и других предметов (отдельных образцов) используются специализированные приборы — дозиметры. Они помогают найти источник излучения и определить интенсивность радиации максимально точно. Дозиметры обязательно проходят государственную проверку в органах Госстандарта. Современные приборы работают по принципу счетчика Гейгера-Мюллера, в котором подсчитывается количество частиц проходящих через его регистрационную камеру в единицу времени. На точность измерений напрямую влияет продолжительность взятия замеров.
Проверка степени ионизирующего излучения и радиационного фона осуществляется на практике для любых объектов – материалов, покрытий, оборудования, рабочих мест персонала, поверхности земли, горных пород, асфальта, тротуарной плитки, снежного покрова, растительности (деревьев и зеленых насаждений), лесных территорий, водоёмов, продуктов питания, зданий, сооружений, внутренних помещений, квартир, индивидуальных жилых домов, отходов, разнообразных конструкций, систем коммуникаций. Профессиональные дозиметры способны измерять разные виды радиационного излучения (альфа-, бета- и гамма-частиц).
Контроль и радиационная экспертиза
Почувствовать или увидеть радиацию невозможно. Однако ее повышенные дозы опасны для здоровья человека. Проведение радиационной экспертизы позволит обнаружить и представить в числовом виде потенциальную угрозу для человеческой безопасности.
В процессе экспертизы радиации и радиационного фона выполняются такие действия:
Замеры в рамках радиационного контроля проводятся:
По результатам измерений составляется протокол обследования и экспертное заключение. Высокий уровень качества оформления и результатов экспертизы достигается за счет применения современных измерительных приборов, соблюдения разработанных технологий и установленных требований для таких исследований.
Заказ услуг по измерению радиации в «ЭкоЭксперт»
Квалифицированные специалисты нашей компании имеют большой практический опыт по выполнению полного спектра исследований по определению уровня радиации на различных объектах. Работа с каждым заказом основывается на трех главных принципах:
Радиационный контроль жилых и общественных зданий после окончания их строительства или реконструкции.
В соответствии с Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» от 9.01.1996 N 3-ФЗ, в целях защиты населения и работников от влияния природных радионуклидов, по окончании строительства или реконструкции жилых и общественных зданий, застройщик должен получить разрешение на ввод в эксплуатацию объекта строительства с учетом уровня содержания радона в воздухе помещений и гамма-излучения природных радионуклидов.
Для этого необходимо провести радиационный контроль помещений зданий, включающий измерение мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения на прилегающей территории, поиск и выявление локальных радиационных аномалий в ограждающих конструкциях зданий, МАЭД гамма-излучения в помещениях зданий и среднегодовое значение эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) изотопов радона в воздухе помещений зданий.
Контролируемой величиной в жилых домах и общественных зданиях является разность между МАЭД гамма-излучения в помещениях и на прилегающей территории, которая не должна превышать 0,3 мкЗв/ч.
Контроль МАЭД гамма-излучения в помещениях жилых домов и общественных зданий следует проводить в два этапа.
На первом этапе проводится гамма-съемка поверхности ограждающих конструкций помещений здания с целью выявления в сдающемся здании мощных источников гамма-излучения, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью населения.
Гамма-съёмка осуществляется путем обхода всех помещений здания по свободному маршруту по центру помещений при непрерывном наблюдении за показаниями поискового прибора.
Если по результатам гамма-съемки в стенах и полах помещений не выявлено зон, в которых показания радиометра в 2 или более раз превышают среднее значение, характерное для остальной части ограждающих конструкций помещения, и при этом мощность дозы не превышает значения 0,3 мкЗв/ч в помещениях жилых и общественных зданий, то считается, что локальные радиационные аномалии в конструкциях зданий отсутствуют.
При обнаружении локальных радиационных аномалий в конструкциях зданий принимаются меры по их устранению.
На втором этапе проводятся измерения МАЭД гамма-излучения в квартирах жилых домов и помещениях общественных зданий. При этом в число контролируемых обязательно включаются помещения, в которых зафиксированы максимальные показания поисковых приборов, а также помещения после ликвидации обнаруженных локальных радиационных аномалий.
Для измерений выбирают помещения, ограждающие конструкции которых изготовлены из различных строительных материалов.
Также контролируемой величиной в жилых домах и общественных зданиях, сдающихся в эксплуатацию после окончания их строительства или реконструкции, является среднегодовое значение ЭРОА
изотопов радона в воздухе помещений.
Среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона определяется во всех типовых помещениях здания (по функциональному назначению, площади, этажности, типу используемых строительных материалов и пр.). Радиационный контроль проводится в подготовленных помещениях: окна и двери должны быть закрыты не менее 12 часов, механическая принудительная вентиляция (при ее наличии) должна работать в типовом режиме, отделочные работы должны быть закончены.
Количество измерений и выбор помещений проводится в соответствии с МУ 2.6.1.2838-11.
По результатам радиационного контроля производится оценка соответствия жилых домов, общественных зданий санитарно-эпидемиологическим требованиям и гигиеническим нормативам радиационной безопасности при сдаче их в эксплуатацию.
При несоответствии результатов исследований требованиям НД и невозможности снижения уровня содержания ЭРОА радона и (или) МАЭД гамма-излучения природных радионуклидов в вводимых в эксплуатацию зданиях, должен быть изменен характер использования таких зданий (например, перевод в здание промышленного назначения, где норматив выше).
На основании вышеизложенного можно заключить, что радиологические исследования зданий,
вводимых в эксплуатацию, проводить необходимо, т.к. не все строительные организации, к сожалению, ответственно относятся к обеспечению безопасности здоровья будущих жильцов (работников). Нельзя исключать вероятность того, что в процессе строительства могли использоваться радиоактивные материалы, либо материалы, не имеющие сертификата радиационной безопасности. Они могут стать причиной превышений по гамма-фону! А ведь, как известно, радиация незаметна. Она не имеет ни цвета, ни запаха. Человек не способен почувствовать гамма-излучение вплоть до смертельной дозы! Поэтому для охраны здоровья населения Госкомсанэпиднадзором были установлены нормы и предельные значения МЭД гамма-излучения и ЭРОА радона в соответствии с действующими в этой сфере нормативными документами и, соответственно, их необходимо соблюдать: для основного населения поглощенная доза гамма-излучения не должна превышать 1мЗв в год. Если сделать перерасчет на часы, то получится 0,57 мкЗв/ч. Это будет верхним пределом для человека.
Практически во всех зданиях она значительно выше, чем в атмосферном воздухе.
Повышенное содержание радона в здании может быть обусловлено комплексом причин: радоноопасный грунт под зданием; некачественные строительные материалы, которые либо не проходили радиационные испытания, либо прошли испытания и их класс оказался ниже требуемого; движущая сила, пробуждающая радон поступать внутрь здания (например, разность температуры и давления на улице и внутри здания или лифт может являться поршнем, выкачивающим радон из подвала; наличие путей проникновения радона внутрь оболочки здания (трещины, вводы коммуникаций).
Поэтому, единственно верный путь, чтобы узнать содержание данного газа в воздухе помещений- это радиационное обследование.
Обследование объектов при сдаче в эксплуатацию – одна из приоритетных услуг нашей организации. На этапе сдачи в эксплуатацию законченного объекта строительства или реконструкции специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» проводят поисковую гамма-съемку, измерение уровней МАЭД гамма-излучения на открытой местности и в помещениях зданий, измерения воздушной среды помещений на содержание ЭРОА радона в соответствии с областью аккредитации. По итогам проведения процедуры, заказчик получает протоколы измерений и экспертное заключение о соответствии сдаваемого объекта санитарно-эпидемиологическим правилам, нормативам и, таким образом, располагает исчерпывающей информацией о радиационной обстановке в помещениях зданий, вводимых в эксплуатацию.
и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Наши координаты: 430030, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1а,
Радиационная безопасность при строительстве
Автор: Марина Кузина
Возведение объекта всегда связано с рисками. Обеспечить безопасность при строительстве позволяют нормы законодательства и контроль за их соблюдением. Однако не все риски очевидны, например, радиация. Чтобы обеспечить безопасность в этой сфере, пресечь или предотвратить риск радиационного заражения, законодательство предъявляет требования к строительному объекту на всех стадиях его реализации: от создания документации, до сдачи, а также в процессе эксплуатации.
Контроль за радиационной безопасностью на стадии проектирования
Действующее законодательство в области проектирования устанавливает требования к исходным данным при подготовке проектной документации объектов строительства. Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.09.2009 «Технический регламент безопасности здания и сооружений» (далее — закон № 384) устанавливает, что здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы при проживании и пребывании человека в здании или сооружении не возникало вредного воздействия на человека в результате физических, биологических, химических, радиационных и иных воздействий (ст. 10).
Например, суд удовлетворил иск подрядчика о расторжении контракта и отказал во встречном иске заказчика, который требовал неустойку за нарушение сроков работ. Суд установил, что заказчик не передал исполнителю документацию, которая содержит требования к радиационной безопасности. Это стало причиной задержки сроков.
Пункт 2 статьи 15 Федерального закона «О радиационной безопасности населения» указывает, что проектирование и строительство зданий и сооружений ведется с учетом предотвращения поступления радона в воздух этих помещений.
Статья 28 закона № 384 требует предусматривать в проектной документации на здания и сооружения, строительство которых планируется на территории, что в соответствии с результатами инженерных изысканий является радоноопасной, проведение мер по дезактивации территории и по обеспечению вентиляции помещений, конструкции которых соприкасаются с грунтом.
Уровень радона устанавливается при выполнении инженерно-экологических изысканий согласно Приказу Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Согласно указанному Приказу работы в составе инженерно-экологических изысканий включают в себя инженерно-экологическую съемку территории, исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения, лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды, исследование и оценку физических воздействий и радиационной обстановки на территории.
СНиП 2.02.01-83* (СП 22.13330.2011) «Основания зданий и сооружений», регламентирующие порядок проектирования фундаментов зданий и сооружений, разделом 13 «Экологические требования при проектировании оснований» устанавливают, что при проектировании и устройстве оснований, фундаментов и подземных сооружений должны выполняться требования, имеющие целью предотвращение, минимизацию или ликвидацию вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий (пункт 13.1). Экологические требования, учитываемые при проектировании и строительстве, основываются на результатах инженерно-экологических изысканий, выполняемых в соответствии с СП 47.13330 и СП 11-102. С учетом результатов инженерно-экологических изысканий при проектировании и устройстве оснований, фундаментов и подземных сооружений необходимо выбирать проектные решения и разрабатывать мероприятия, которые защитили бы объекты строительства и людей от имеющихся неблагоприятных воздействий и не ухудшили экологическую обстановку (пункт 13.3 СНиП 2.02.01-83* (СП 22.13330.2011).
Пунктом 13.5 СНиП 2.02.01-83* (СП 22.13330.2011) предусмотрено, что при превышении нормативных уровней загрязнения окружающей среды необходимо предусмотреть соответствующие мероприятия по ликвидации или уменьшению возможных негативных воздействий.
Пункт 4.20 СНиП 2.02.01-83* (СП 22.13330.2011) предусматривает, что на участках, где по данным инженерно-экологических изысканий имеются выделения газов (радона, метана и др.), должны быть предусмотрены мероприятия по изоляции соприкасающихся с грунтом конструкций или способствующие снижению концентрации газов.
Установив указанные обстоятельства, суд пришел к правильному выводу о том, что нарушение заказчиком условий контракта — непередача исполнителю отчета по инженерно-экологическим изысканиям не позволила достигнуть предусмотренной контрактом цели. Это признается существенным нарушением договора, являющегося основанием для его расторжения (постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2015 № 20АП-3179/2015 по делу № А68-10686/14).
Контроль за радиационной безопасностью при выдаче разрешения на строительство и в процессе возведения объекта
Так, прокурор Свердловского района г. Красноярска обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц. Он требовал признать незаконным разрешение на строительство здания в связи с нарушениями требований градостроительного и экологического законодательства, а также он потребовал обязать приостановить строительство объекта до получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации строящегося здания.
Суд удовлетворил иск. Строительство велось без заключения экспертизы, а, следовательно, оценка соответствия проектной документации санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям в нарушение требований градостроительного и экологического законодательства не проводилась, в связи с чем доводы прокурора о нарушении экологического законодательства при строительства указанного объекта являются обоснованными (апелляционное определение Красноярского краевого суда от 19.02.2014 № 33-1230/2014).
Законодательство предусматривает ответственность за умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды, в том числе за сокрытие сведений о радиационной обстановке (ст. 8.5 КоАП РФ), а также за нарушение обязательных требований в сфере строительства (ст. 9.4 КоАП РФ), если застройщик не осуществляет контроль на соответствие требований радиационной безопасности строительных материалов (постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2016 № 11АП-737/2016 по делу № А65-23223/2015).
Например, общество привлекли к ответственности за сокрытие экологической информации при строительстве объекта.
В ходе проведения проверки было установлено, что АО «***» в нарушение п. п. 2.3.6., 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», п. п. 5.3.2., 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», п. 4.2.5. СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения» не проводится периодический радиационный контроль за содержанием природных радионуклидов в строительном сырье, материалах и изделиях, а также в изделиях и материалах, используемых для наружной и внутренней облицовки зданий жилищного и общественного назначения, обязанность проведения которого возложена на производителя. Таким образом, происходит сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке, данных, полученных при осуществлении производственного экологического контроля, информации, содержащейся в заявлении о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, декларации о воздействии на окружающую среду, декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, отчете о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды или программы повышения экологической эффективности, а равно искажение сведений о состоянии земель, водных объектов и других объектов окружающей среды лицами, обязанными сообщать такую информацию.
Согласно ч. 2 ст. 24 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.
Данные требования АО «***» не выполнило.
При таких обстоятельствах выводы должностного лица и суда о наличии в действиях АО «***» административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.5 КоАП РФ, являются правильными, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.
Довод жалобы о том, что должностным лицом, а затем и судом не принято во внимание, что используемые АО «***», в т.ч. для производства бетона, строительные материалы по уровню содержания природных радионуклидов соответствуют допустимым нормам, судом отклоняется как необоснованный, поскольку обществу вменяется несоблюдение п. п. 2.3.6., 5.1.1., 5.1.5., 5.1.7 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), п. п. 5.3.2., 5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», п. 4.2.5. СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», в т.ч. отсутствие проведения периодического радиационного контроля за содержанием природных радионуклидов в строительном сырье, материалах и изделиях, а также в изделиях и материалах, используемых для наружной и внутренней облицовки зданий жилищного и общественного назначения.
Суд при рассмотрении жалобы пришел к правильному выводу о наличии в действиях АО состава правонарушения (решение Московского городского суда от 28.08.2015 по делу № 7-9103/2015).
Контроль за соблюдением радиационной безопасности при сдаче и дальнейшей эксплуатации
Встречаются ситуации, когда органы местного самоуправления отказываются выдавать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, если не подтверждается его радиационная безопасность. Например, администрация городского поселения отказалась принимать объект, поскольку в составе документов ей не представили протоколы радиационной безопасности. Однако такое основание для отказа не предусматривает закон (ч. 6 ст. 55 Грк РФ). Если застройщик предоставил документы в соответствии с требованиями ГрК РФ, такой отказ можно успешно оспорить (постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2015 № 10АП-3901/2015 по делу № А41-70310/14). Тем не менее такие протоколы, а, следовательно, проведение экспертизы, может потребовать заказчик работ в составе передаваемой с объектом документацией. Например, суд удовлетворил требование о понуждении подрядчика устранить нарушения муниципального контракта, в том числе предоставить протоколы лабораторных и инструментальных исследований и измерений по результатам радиационного контроля (постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2015 по делу № А05-13018/2014).
Для проведения таких экспертиз исполнителю работ необходимо обратиться в специализированные учреждения, которые имеют свидетельства об аккредитации. Например, оспаривая предписание уполномоченного органа об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, заявитель предъявил отчет о лабораторных и инструментальных исследованиях на объекте строительства, а также протокол радиационного контроля здания, проведенный организацией, имеющей соответствующее свидетельство (решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.02.2015 по делу № А60-48500/2014).
В другой ситуации экспертиза проводилась с целью получения разрешения на ввод в эксплуатацию, поскольку у заявителя отсутствовало разрешение на строительство. Чтобы его получить, он доказывал отсутствие угрозы жизни и здоровью строящимся объектом.
Из экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта от ДД.ММ.ГГГГ и экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объекта строительства по радиационному фактору от ДД.ММ.ГГГГ следует, что объект соответствует государственным санитарным нормам и правилам, а также требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009» (постановление Президиума Самарского областного суда от 25.02.2016 № 44г-18/2016).
Самые строгие требования к радиационной безопасности закон предъявляет к особым режимным объектам. Если они представляют опасность, прокурор вправе потребовать вывести такие объекты из эксплуатации и потребовать от предприятия-нарушителя разработать проект санитарно-защитной опасной зоны (СЗЗ). Например, с таким требованием к режимному предприятию вышел представитель Второй прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области. Суд удовлетворил иск.
По результатам измерений четырех проб грунта, отобранных из подвала корпуса, обнаружено наличие изотопов урана. В соответствии с таблицей 3.12.1 и п. 3.12.2 Основных Санитарных правил обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) СП 2.6.12612-10, а также таблицей 3.2 Санитарных правил Обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002) СП 2.6.6.1168-02 грунт — рыхлые отложения с бетонного пола подвала корпуса — следует отнести к открытому источнику ионизирующего излучения категории твердых, среднеактивных радиоактивных отходов. Все виды обращения, включая и временное хранение этого грунта, должно осуществляться в полном соответствии с требованиями по обеспечению радиационной безопасности, содержащимися в НРБ-99/2009 и п. 3.8.4, п. 3.8.5, п. 3.8.20, п. 3.11.7, п. 3.11.9, п. 3.11.19 ОСПОРБ 99/2010.
В связи с возможным неконтролируемым поступлением в организм человека радиоактивных веществ, потенциальная опасность объектов относится к 1 категории, для которых, с учетом положения ст. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, разработка проекта СЗЗ является обязательной (апелляционное определение Московского областного суда от 05.02.2014 по делу № 33-2782/2014).
Таким образом, контроль за радиационной безопасностью начинается на стадии проектирования и не прекращается вводом объекта в эксплуатацию. Застройщики подвергаются проверкам, а сдача объекта, несмотря на прямое отсутствие в законе специального требования, не обходится без проверки документации о радиационной безопасности.