Техническое задание на строительство контейнерной площадки - Stroit.top

Техническое задание на выполнение работ по устройству контейнерных площадок в частном секторе городского округа Отрадный Самарской области

к заявке на размещение заказа на выполнение

подрядных работ для муниципальных нужд

Планировка основания под контейнерную площадку.

Устройство песчаного основания толщиной 10 см.

Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных плит толщиной 15 см

Заделка бетонным раствором швов между плитами

Установка металлических стоек Ду 100 мм на расстоянии не более 2 п. м. высотой 1,8 п. м.

Окраска металлических стоек

Установка обрамления металлическим уголком (50мм) по периметру ограждения в верхней и нижней части ограждения

Устройство ограждения контейнерной площадки из профилированного листа толщиной 0,8мм, высотой 1,8 п. м.

Устройство площадки для сбора крупногабаритного мусора

Планировка основания под контейнерную площадку.

Устройство песчаного основания толщиной 10 см.

Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных плит толщиной 15 см

Заделка бетонным раствором швов между плитами

Планировка основания под контейнерную площадку.

Устройство песчаного основания толщиной 10 см.

Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных плит толщиной 15 см

Заделка бетонным раствором швов между плитами

Установка металлических стоек Ду 100 мм на расстоянии не более 2 п. м. высотой 1,8 п. м.

Окраска металлических стоек

Устройство ограждения контейнерной площадки из профилированного листа толщиной 0,8мм, высотой 1,8 п. м.

Устройство площадки для сбора крупногабаритного мусора

Планировка основания под контейнерную площадку.

Устройство песчаного основания толщиной 10 см.

Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных плит толщиной 15 см

Заделка бетонным раствором швов между плитами

Пересечение ул. Мира и ул. Лесная (устройство железобетонного основания, ограждения контейнерной площадки для 2 –х контейнеров)

Планировка основания под контейнерную площадку.

Устройство песчаного основания толщиной 10 см.

Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных плит толщиной 15 см

Заделка бетонным раствором швов между плитами

Установка металлических стоек Ду 100 мм на расстоянии не более 2 п. м. высотой 1,8 п. м.

Окраска металлических стоек

Устройство ограждения контейнерной площадки из профилированного листа толщиной 0,8мм, высотой 1,8 п. м.

Устройство площадки для сбора крупногабаритного мусора

Планировка основания под контейнерную площадку.

Устройство песчаного основания толщиной 10 см.

Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных плит толщиной 15 см

Заделка бетонным раствором швов между плитами

Планировка основания под контейнерную площадку.

Устройство песчаного основания толщиной 10 см.

Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных плит толщиной 15 см

Заделка бетонным раствором швов между плитами

Установка металлических стоек Ду 100 мм на расстоянии не более 2 п. м. высотой 1,8 п. м.

Окраска металлических стоек

Устройство ограждения контейнерной площадки из профилированного листа толщиной 0,8мм, высотой 1,8 п. м.

Устройство площадки для сбора крупногабаритного мусора

Планировка основания под контейнерную площадку.

Устройство песчаного основания толщиной 10 см.

Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных плит толщиной 15 см

Заделка бетонным раствором швов между плитами

Пересечение ул. Озерная и ул. 2-ий Северный проезд (устройство железобетонного основания, ограждения контейнерной площадки для 3 –х контейнеров)

Планировка основания под контейнерную площадку.

Устройство песчаного основания толщиной 10 см.

Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных плит толщиной 15 см

Заделка бетонным раствором швов между плитами

Установка металлических стоек Ду 100 мм на расстоянии не более 2 п. м. высотой 1,8 п. м.

Окраска металлических стоек

Устройство ограждения контейнерной площадки из профилированного листа толщиной 0,8мм, высотой 1,8 п. м.

Устройство площадки для сбора крупногабаритного мусора

Планировка основания под контейнерную площадку.

Устройство песчаного основания толщиной 10 см.

Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных плит толщиной 15 см

Заделка бетонным раствором швов между плитами

Планировка основания под контейнерную площадку.

Устройство песчаного основания толщиной 10 см.

Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных плит толщиной 15 см

Заделка бетонным раствором швов между плитами

Установка металлических стоек Ду 100 мм на расстоянии не более 2 п. м. высотой 1,8 п. м.

Окраска металлических стоек

Устройство ограждения контейнерной площадки из профилированного листа толщиной 0,8мм, высотой 1,8 п. м.

Устройство площадки для сбора крупногабаритного мусора

Планировка основания под контейнерную площадку.

Устройство песчаного основания толщиной 10 см.

Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных плит толщиной 15 см

Заделка бетонным раствором швов между плитами

ул. 1-ый Северный проезд (устройство железобетонного основания, ограждения контейнерной площадки

Планировка основания под контейнерную площадку.

Устройство песчаного основания толщиной 10 см.

Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных плит толщиной 15 см

Заделка бетонным раствором швов между плитами

Установка металлических стоек Ду 100 мм на расстоянии не более 2 п. м. высотой 1,8 п. м.

Окраска металлических стоек

Устройство ограждения контейнерной площадки из профилированного листа толщиной 0,8мм, высотой 1,8 п. м.

Устройство площадки для сбора крупногабаритного мусора

Планировка основания под контейнерную площадку.

Устройство песчаного основания толщиной 10 см.

Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных плит толщиной 15 см

Заделка бетонным раствором швов между плитами

Источник

Техническое задание на выполнение работ по оборудованию площадок для сбора ТБО и КГМ в населенных пунктах сельского поселения Федоскинское

Приложение (техническое задание) к извещению № 000 от «01 » ноября 2010 года.

на выполнение работ по оборудованию площадок для сбора ТБО и КГМ

в населенных пунктах сельского поселения Федоскинское

Адрес выполнения работ: Московская область, Мытищинский район:

д. Федоскино, д. Сумароково, д. Аксаково

Период выполнения работы: в течение 45 дней с момента заключения Контракта.

Начальная максимальная стоимость выполнения работ с учетом всех налогов, сборов, и др. обязательных платежей составляет четыреста тысяч) рублей. 00 копеек.

необходимо выполнить следующие виды работ:

1. пос. Федоскино под евро-контейнера

(площадка ширина 2,5м, длина 8,5м, высота 2м)

Демонтаж старого ограждения и покрытия.

Разработка грунта вручную.

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной не менее 10 см.

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной не менее 10 см.

Разработка грунта вручную под установку металлических труб для ограждения глубиной – 0,5 м.

Установка металлических труб (стойки 50×50 мм) для ограждения

Окраска металлических зачищенных, огрунтованных свинцовым суриком, столбов эмалью ЭП-1236 либо ее аналог

Гидроизоляция нижнего уровня столба до 0,8м. битумной мастикой

Армирование контейнерной площадки металлической цельно-сваренной решеткой диаметром 0,6 мм.

Асфальтирование площадки размером 2,5м х 8,5м, толщина основания асфальта составляет не менее 7 см.

Ограждение контейнерной площадки металлическим цветным гофрированным листом толщиной 1,2 мм с трех сторон, четвертая сторона площадки в виде ворот с размером, не превышающим 1,2 высоты бункера.

Установка навеса над контейнерной площадкой из поликарбоната на металлическом каркасе из профильной трубы 25×25 мм

Разбивка площадки на 4 секции с разделением оцинкованной плетеной сеткой диаметр ячейки не более 45мм (три отсека для бункеров, один отсек для КГМ)

Благоустройство прилегающей территории

Погрузка и вывоз строительного мусора с погрузкой вручную

2. д. Сумароково (площадка 6м х8м) контейнер 8м3

Разработка грунта вручную.

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной не менее 7 см.

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной не менее 7 см.

Разработка грунта вручную под установку металлических труб для ограждения глубиной – 0,5 м.

Установка металлических труб (стойки 50×50 мм) для ограждения

Окраска металлических зачищенных, огрунтованных свинцовым суриком, столбов эмалью ЭП-1236 либо ее аналог

Гидроизоляция нижнего уровня столба до 0,8м. битумной мастикой

Армирование контейнерной площадки металлической цельно-сваренной решеткой диаметром 0,6 мм.

Асфальтирование площадки размером 6м х 8м, толщина основания асфальта составляет не менее 7 см.

Ограждение контейнерной площадки металлическим цветным гофрированным листом толщиной 0,6мм-0,8мм

Устройство подъездного пути 15м2:

1.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка и щебня толщиной по 7 см.

2. Отсыпка асфальтной крошкой толщиной основания не менее 7 см.

Благоустройство прилегающей территории, подъездных путей

Погрузка и вывоз строительного мусора с погрузкой вручную

3. д. Аксаково (площадка 6м х 8м) под контейнер 8м3

Демонтаж старого ограждения и покрытия.

Разработка грунта вручную.

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной не менее 10 см.

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной не менее 10 см.

Разработка грунта вручную под установку металлических труб для ограждения глубиной – 0,5 м.

Установка металлических труб (стойки 50×50 мм) для ограждения

Окраска металлических зачищенных, огрунтованных свинцовым суриком, столбов эмалью ЭП-1236 либо ее аналог

Гидроизоляция нижнего уровня столба до 0,8м. битумной мастикой

Армирование контейнерной площадки металлической цельно-сваренной решеткой диаметром 0,6 мм.

Асфальтирование площадки размером 8м х 8м, толщина основания асфальта составляет не менее 7 см.

Ограждение контейнерной площадки металлическим цветным (зеленым) гофрированным листом толщиной 0,6мм-0,8мм

Устройство подъездного пути 34м2:

1.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка и щебня толщиной по 10 см.

2. Отсыпка асфальтной крошкой толщиной основания не менее 10 см.

Благоустройство прилегающей территории, подъездных путей

Погрузка и вывоз строительного мусора с погрузкой вручную

Общие требования к исполнению:

1. Перед началом выполнения контракта производится обследование объекта: место расположения, техническое состояние;

2. Все работы выполняются в соответствии с:

— СНИП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

3. Работа Подрядчика начинается с составления дефектной ведомости, сметной документации, календарного плана производства работ, составление рабочего проекта, согласование и утверждения представителем Заказчика, журнал производства работ.

4. Подрядчик самостоятельно приобретает все материалы необходимые для выполнения работ, обеспечивает доставку, хранение, и другие сопутствующие работы.

5. До проведения монтажных работ, на материалы, применяемые в работе, должны сопровождаться документом о качестве. Подрядчик предоставляет представителю Заказчика (сертификат, паспорт) на продукцию

6. Уполномоченный представитель Заказчика ежедневно ведет производственный контроль качества работ с отметкой в журнале Подрядчика производства работ.

7. Подрядчик предоставляет Заказчику комплект исполнительной документации в составе: журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты, паспорта на материалы и продукцию. Документ, подтверждающий на утилизацию строительного мусора.

8. Подрядчик предоставляет Заказчику 4 (четыре) экземпляра подписанного им Акта выполненных работ, справку ( формы КС-2, КС-3).

9. Все работы, выполняемые согласно Контракту и Техническому заданию, должны соответствовать требованиям государственных стандартов и выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Безвозмездное исправление выявленных недостатков в период гарантийного срока осуществляется Подрядчиком в течение 5 рабочих дней после их выявления. Гарантийный срок на выполненные работы и примененные материалы, продукцию 2 года после подписания акта приемки работ.

11. Юридическую и материальную ответственность, оплату штрафов, наложенных на Заказчика надзорными органами во время действия Контракта за несвоевременную и некачественную работу по ремонту, несет Подрядчик.

12. Полное возмещение материального и морального ущерба жителям и сторонним организациям вследствие порчи их имущества во время проведения работ и гарантийного срока, несет Подрядчик.

Приложение (форма котировочной заявки) к извещению № 000 от « 01» ноября 2010 года.

Кому: Администрации сельского поселения Федоскинское Мытищинского муниципального района Московской области

Наименование организации: _______________________________________________________________________________

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку/ и доставку следующей продукции (товаров, работ, услуг):

Предмет муниципального контракта (включая краткую характеристику, место и условия выполнения работ)

Форма, сроки и порядок оплаты

Выполнение работ по оборудованию площадок для сбора ТБО и КГМ в населенных пунктах сельского поселения Федоскинское

Согласно техническому заданию

Контактные лица, телефоны:

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен поставить продукцию в соответствии с графиком поставок, приведенным в запросе котировки цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение (проект муниципального контракта) к извещению № 000 от «01 » ноября 2010 года.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на выполнение работ для муниципальных нужд сельского поселения Федоскинское Мытищинского муниципального района Московской области

Мытищинский район, д. Сухарево «___» _________20___г.

I. Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по оборудованию площадок для сбора ТБО и КГМ в населенных пунктах сельского поселения Федоскинское

и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение ).

1.3. Содержание и сроки выполнения работ определяются в соответствии с календарным планом выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение ).

II. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему Контракту определяется согласно смете, протоколу согласования стоимости работ (Приложения №3, 4) и составляет _______ в том числе НДС_____.

2.2. Цена контракта включает в себя выполнение полного объема работ, согласно техническому заданию: стоимость разработки проекта, стоимость материалов, строительных, монтажных и пусконаладочных работ, транспортных расходов, а также оплату налогов, пошлин и других обязательных платежей.

2.3. Цена настоящего Контракта является твердой на протяжении всего срока исполнения.

2.4. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3), подписанного Сторонами, представленных Подрядчиком.

2.5. Заказчик производит оплату выполняемых работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежными поручениями, при наличии средств в бюджете.

В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик

III. Условия и сроки выполнения работ

3.1. Работа выполняется с использованием материалов____(Подрядчика, Заказчика).

3.2. В случае если работа выполняется с использованием материала Заказчика, Подрядчик обязан использовать предоставленный материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток в случае остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

3.3. Начальный срок выполнения работ

Промежуточные сроки выполнения работ (в случае необходимости)

Конечный срок выполнения работ

3.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

IV. Порядок осуществления Заказчиком приемки выполняемых работ

4.1. Заказчик в течение ______________________ с участием Подрядчика принимает выполненную работу (ее результат) по акту сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от настоящего Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявляет об этом Подрядчику.

4.2. При приемке-передаче результата работы Подрядчик обязан представить Заказчику акты на все скрытые работы.

4.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

4.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

5.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требования__________________(техническое задание, СНиП, СанПин, другим требованиям) предъявляемым к роду выполненных работ.

5.2. Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненной работы в течение ____ лет со дня подписания сторонами акта рабочей комиссии или даты устранения замечаний

5.3. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.

5.4. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы.

5.5. В случае когда предусмотренный настоящим Контрактом гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены Заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

5.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения общей стоимости работ обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.7. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним актом, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком.

5.8. Для участия в составлении акта согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

5.9. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы специализированную организацию, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты.

5.10. В случае если Подрядчик не устранил дефекты в установленные сроки, Заказчик имеет право устранить дефекты своими силами или силами третьих лиц за счет Подрядчика, взыскав при этом с Подрядчика убытки в размере стоимости работ по устранению недостатков.

VI. Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик вправе:

1) во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2) требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором;

3) требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков;

4) отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, и потребовать возврата уплаченных Подрядчику денежных средств в течение трех рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного требования.

6.2. Заказчик обязан:

1) обеспечить оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

2) в случае сокращения потребности в выполнении части работ изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему работ, но не более чем на 10 % цены Контракта, в случаях, предусмотренных Законом о размещении заказов.

6.3. Подрядчик вправе:

1) самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика, если иное не указано в настоящем Контракте;

2) требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случае если это предусмотрено настоящим Контрактом.

6.4. Подрядчик обязан:

1) выполнять работу в соответствии с техническим заданием, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ;

2) выполнить все работы, указанные в техническом задании и в смете;

3) приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.

4) безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе;

5) немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок;

6) обеспечить в зоне выполнения работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии, требований охраны окружающей среды, движения людей;

7) вывезти в недельный срок со дня завершения ремонтно-строительных работ принадлежащие ему строительные материалы, инструменты, оборудование, а также строительный мусор;

в 5-дневный срок информировать Заказчика об изменении адреса и (или) реквизитов, указанных в Контракте.

VII. Ответственность Сторон

7.1. Подрядчик несет ответственность за:

1) нарушение начального, конечного и промежуточного сроков выполнения работы;

2) ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц;

3) несохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Контракта;

4) за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами;

5) за нанесение ущерба любому имуществу Заказчика, возникшего в результате его действий или бездействий при выполнении работ, предусмотренных Контрактом.

7.2. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего Контракта или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного настоящим Контрактом использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо возмещения своих расходов на устранение недостатков.

7.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

7.4. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п.7.3. настоящего Контракта, несет Сторона, допустившая просрочку.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.6. В случае нарушения Подрядчиком срока начала выполнения работ по Контракту, Заказчик вправе потребовать уплату пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства: в первые десять дней просрочки в размере в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации; за каждый последующий день просрочки в размере в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.7. В случае нарушения Подрядчиком срока окончания выполнения работ по Контракту, Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, в размере в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Если настоящим Контрактом для разных видов работ установлены различные сроки окончания их выполнения, то положения настоящего пункта применяются отдельно в отношении каждого из допущенных Подрядчиком нарушений указанных сроков.

7.8. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных настоящим Контрактом, с Подрядчика взыскивается неустойка (штраф, пени) за каждый день до момента фактического устранения Подрядчиком нарушения условий настоящего Контракта в размере в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.10. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику или его субподрядчикам имущества Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) за каждый день просрочки в размере в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.11. Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождают Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.12. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в день до момента фактического устранения Заказчиком нарушения условий настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.13. В случае прекращения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику затраты за фактически произведенные работы.

7.14. В случае прекращения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

7.15. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

VIII. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

8.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней после этого события, представив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

8.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

IX. Срок действия и расторжение Контракта

9.1. Срок действия настоящего Контракта с «____» ____________ 20__ г. по «____» ______________ 20__ г.

9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение Контракта.

9.3. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.3. Изменения в настоящий Контракт действительны лишь в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения и подписаны Сторонами.

10.4. При исполнении настоящего Контракта перемена Поставщика не допускается за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Контракта, разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

XI. Заключительные положения

11.1. Муниципальный контракт составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11.2. К Муниципальному контракту прилагается:

техническое задание (Приложение );

календарный план выполненных работ (Приложение );

протокол согласования стоимости работ (Приложение );

XII. Почтовые, банковские реквизиты и подписи Сторон

Московская область, д. Сухарево, д.56

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705

л/с: УФК по Московской области

Глава сельского поселения Федоскинское

к муниципальному Контракту

от ________20_____г. № ____

на выполнение работ по оборудованию площадок для сбора ТБО и КГМ

в населенных пунктах сельского поселения Федоскинское

Адрес выполнения работ: Московская область, Мытищинский район:

д. Федоскино, д. Сумароково, д. Аксаково

Период выполнения работы: в течение 45 дней с момента заключения Контракта.

Начальная максимальная стоимость выполнения работ с учетом всех налогов, сборов, и др. обязательных платежей составляет четыреста тысяч) рублей. 00 копеек.

необходимо выполнить следующие виды работ:

4. пос. Федоскино под евро-контейнера